第五章 交通运输工程合同价款管理

题量:23题
题型:解析题
试卷简介: 第五章 交通运输工程合同价款管理, 此试卷为参加"工程造价案例分析【交通】"的考生提供的"第五章 交通运输工程合同价款管理"的答案和解析。

试题预览

1 解析题 20分
某高速公路项目,经公开招标确定承包人并按招标文件签订了施工合同,合同工期为20个月。在工程开工之前,承包单位向总监理工程师提交了施工总进度计划,各工作均匀进行(如图5.1所示)。该计划得到总监理工程师的批准。
当工程进行到第7个月末时,进度检查绘出的实际进度前锋线如图4.1所示。
E工作和F工作于第10个月末完成以后,业主决定对K工作进行设计变更,变更设计图纸于第13个月末完成。工程进行到第12个月末时,进度检查时发现:
(1)H工作刚刚开始;
(2)I工作仅完成了1个月的工作量:
(3)J工作和G工作刚刚完成。

1、为了保证本工程的建设工期,在施工总进度计划中应重点控制哪些工作?
2、根据第7个月末工程施工进度检查结果,分别分析E、C、D工作的进度情况及对其紧后工作和总工期产生的影响。
3、假定A、B、C、D、E工作均衡进行,计划所需的费用分别为40万元、45万元、27万元、16万元、25万元,已知第7个月末检查时的实际费用累计值为150万元,试结合第7个月末的实际进度前锋线,用偏差分析方法计算说明第7个月末的进度偏差及费用偏差。
4、根据第12个月末进度检查结果,在图中绘出进度前锋线。此时总工期为多少个月?
5、由于E、F工作完成后K工作的施工图纸晚到1个月,K工作无法在第12个月末开始施工,承包单位就此向业主提出了工期索赔。造价工程师应如何处理?说明理由。
2 解析题 20分
公司(甲方)与中标单位(乙方)双方按规定签订了施工承包合同,合同约定开工日期为2018年6月16日。工程开工后发生了如下几项事件:
事件1:因拆迁工作的拖延,甲方于2018年6月18日才向乙方提供施工场地,导致乙方A、B两项平行工作延误了2天,并分别造成人工窝工6个和8个工日;A工作需用施工机械甲一台(计日工单价为600元/台班,投标预算书中该设备固定费用为350元/台班)。
事件2:乙方与机械设备租赁商约定,D项工作施工用的某机械应于2018年6月28日进场,但因出租方原因推迟到当月29日才进场,造成D工作延误1天和人工窝工7个工日。
事件3:因甲方设计变更,乙方在E项工作施工时,导致人工费增加14个工日,材料费增加了1.5万元,并使施工时间增加了2天,E工作需一台施工机械乙配合,计日工单价为500元/台班。
事件4:2018年8月15日当承包商准备进行H工作时,承包商的施工设备出现了从未出现过的故障,直至8月20日早晨才修好。该事件造成现场人员窝工50个工日,该机械计日工单价为800元/台班,投标预算书中该设备固定费用为450元/台班。
事件5:甲方应于2018年8月18日交给承包商变更H工作的图纸至8月25日早晨才交付,致使承包商窝工70个工日,涉及的机械计日工单价为800元/台班,投标预算书中该设备固定费用为450元/台班。
上述事件中,A、D、H三项工作均为关键工作,没有机动时间,其余工作均有足够的机动时间。合同约定人工费标准为80元/工日,应由甲方给予补偿的窝工人工费标准为40元/工日。
1、事件1,乙方能否向甲方提出工期索赔和费用索赔?请说明理由。如索赔成立,工期及费用各为多少?
2、事件2,乙方能否向甲方提出工期索赔和费用索赔?请说明理由。如索赔成立,工期及费用各为多少?
3、事件3,乙方能否向甲方提出工期索赔和费用索赔?请说明理由。如索赔成立,工期及费用各为多少?
4、事件4,乙方能否向甲方提出工期索赔和费用索赔?请说明理由。如索赔成立,工期及费用各为多少?
5、事件5,乙方能否向甲方提出工期索赔和费用索赔?请说明理由。如索赔成立,工期及费用各为多少?
3 解析题 20分
某海滨城市为发展旅游业,经批准兴建一条旅游专用公路。该项目土建工程(路基、桥梁、涵洞)、路面工程分别与两家建筑公司签订了施工合同,分别为乙方和丙方。
合同约定土建工程于2014年11月10日正式开工,竣工期为2016年4月25日。因土建工程与路面工程分别为两个独立的合同,由两个承包商分别承建,为了保证工期,当事人约定:为方便物料的进场,同时可以尽早解决当地村民出行需求,路线的第一个工区(15km)及连接线(3km)要提前6个月竣工,乙和丙两家单位会存在一定的交叉施工时间。
在工程施工4年6个月时,甲方要求乙方将竣工日期提前2个月,双方协商修订施工方案后达成协议。
该工程按变更后的合同工期竣工,经验收后投入使用。
在该工程投入使用2年6个月后,乙方因甲方少付工程款起诉至法院。诉称:甲方于该工程验收合格后签发了竣工验收报告,并已投入使用。在结算工程款时,甲方本应付工程总价款9000万元,但只付8200万。特请求法庭判决被告支付剩余的800万元及拖期的利息。
在庭审中,被告答称:原告土建工程施工质量有问题,如:路肩排水、超高段路面平整度、桥梁防水层、混凝土工程平整度等工程质量不合格。因此,部分工程由丙单位进行返工,并提出索赔,经监理工程师签字报业主代表认可,共支付450万元。此项费用应由原告承担。另还有其他质量问题造成边坡滑塌共计损失350万元,应从总工程款中扣除,故支付乙方主体工程款总额为8200万元。
原告辩称:被告称工程不合格不属实,并向法庭呈交了业主及有关方面签字的合格竣工验收报告及业主致乙方的感谢信等证据。
被告又辩称:竣工验收报告及感谢信,是在原告法定代表人宴请我方时,提出为企业晋级,在此情况下,我方代表才签的字。此外,被告代理人又向法庭呈交业主被丙公司提出的索赔450万元(经监理工程师和业主代表签字)的清单56件。
原告再辩称:被告代表发言纯属戏言,怎能以签署竣工验收报告为儿戏,请求法庭以文字为证。又指出:如果真的存在被告所说的情况,那么被告应当根据《公路工程质量检验评定标准》的规定,在路面工程施工前通知我方修理。
原告最后请求法庭关注:从签发竣工验收报告到起诉前,乙方向甲方多次以书面方式提出结算要求。在长达2年多的时间里,甲方从未向乙方提出过工程存在质量问题。
【问题】
1.原、被告之间的合同是否有效?
2.如果在路面工程施工时,发现主体工程施工质量有问题,甲方应采取哪些正当措施?
3.对于乙方因工程款纠纷的起诉和甲方因工程质量问题的起诉,法院是否应予以保护?
5 解析题 20分
某施工单位与建设单位签订了固定总价施工承包合同,合同工期为390天,合同总价5000万元,施工前施工单位向工程师提交了施工组织设计和施工进度计划(如下图)。

该工程在施工过程中出现了如下事件:
  1.因地质勘探报告不详,出现图纸中未标明的地下障碍物,处理该障碍物导致工作A持续时间延长10天,增加人工费2万元、材料费4万元、机械费3万元。
  2.基坑开挖时因边坡支撑失稳坍塌,造成工作B持续时间延长15天,增加人工费1万元、材料费1万元、机械费2万元。
  3.因不可抗力而引起施工单位的供电设施发生火灾,使工作C持续时间延长10天,增加人工费1.5万元,其他损失费5万元。
  4.结构施工阶段因建设单位提出工程变更,导致施工单位增加人工费4万元、材料费6万元、机械费5万元、工作E持续时间延长30天。
  5.因施工期间钢材涨价而增加材料费7万元。
  针对上述事件,施工单位按程序提出了工期索赔和费用索赔。
  问题:(25分)
  1.按照上图的施工进度计划,确定该工程的关键线路计算工期,并说明按此计划该工程是否能按合同工期要求完工?
  2.对于施工过程中发生的事件,施工单位是否可以获得工期和费用补偿?分别说明理由。
  3.施工单位可以获得的工期补偿是多少天?说明理由。
  4.施工单位租赁土方施工机械用于A、B,日租金为1500元/天,则施工单位可以得到的土方租赁机械的租金补偿费用是多少?为什么?