解析题 20分

西部某河流上游新建一水库枢纽工程,发包人依据《水利水电标准施工招标文件》与承包人签订了施工合同。在溢洪道工程施工前,承包人拟对闸墩组织流水作业,经监理工程师批准的网络进度计划见图5—9—1。 施工过程...

西部某河流上游新建一水库枢纽工程,发包人依据《水利水电标准施工招标文件》与承包人签订了施工合同。在溢洪道工程施工前,承包人拟对闸墩组织流水作业,经监理工程师批准的网络进度计划见图5—9—1。
施工过程中发生以下事件:
事件1:由于生产工人偏少,第2施工段模板制安用时15天完成。
事件2:因钢筋绑扎不满足建筑施工技术规范要求,第1施工段钢筋绑扎返工,耗时5天,增加费用2万元。

事件3:翼墙底板施工中,为加快工程进度,施工单位自行将垫层和底板同时浇筑,并将垫层混凝土强度提高到与底板相同。监理机构发现该问题后,发出监理指示要求整改。
问题:
1.计算该网络计划的时间参数,并指出网络进度计划的工期和关键线路。
2.分别分析事件1、事件2对闸墩混凝土工程计划工期有何影响实际工期是多少指出承包人可以索赔的工期和费用。
3.根据事件3,指出承包人做法的不妥之处,并简要说明理由。该事件若要进行变更,应履行什么程序
4.不可抗力造成损害的责任分担原则是什么

你可能感兴趣的试题

3 解析题 20分
隶属水利局下的某区水文总站(以下称“采购人”)已按计划,于2016年在某区新建了一座水文站。在工程竣工验收后,根据“三年环保行动计划”的有关精神,为进一步提升水质监测预警能力,决定利用中央专项环保资金进行新型特种水质监测设备的临时采购,采购合同估算价150万元。由于该新型设备不在当地的集中采购目录中,货物类的采购限额标准为50万元,政府采购货物项目公开招标数额标准为400万元,2018年11月采购人委托某招标代理机构依照竞争性磋商形式进行采购。期间共有五家供应商参加了本项目的竞争性磋商。按照规定完成了评审工作,并依次推荐了A、B、C三家供应商为第一、第二、第三成交供应商,采购人根据规定,确定了A供应商为成交供应商。在成交公告发布期间,B供应商按照质疑的有关规定,向招标代理机构提出质疑,称A供应商生产的设备有两个关键技术参数不满足采购文件要求。经与采购人研究决定,招标代理机构组织了原竞争性磋商小组进行了重新评审,并由原竞争性磋商小组就这两个技术参数向A供应商提出了书面澄清的要求。A供应商及时提交了澄清说明,强调了该公司生产技术水平完全可以生产出满足采购(招标)文件各项技术要求的设备,但未提供相关证明材料。原竞争性磋商小组重新评审后,认为A供应商投标未实质性响应采购文件要求,判定应否决A供应商的投标,并重新依次推荐了B、C、D三家供应商为第一、第二、第三成交供应商。随后,采购人确定排名第一的B供应商为成交供应商。
随后,A供应商向区财政局进行了投诉,再次重申其投标文件完全符合要求,招标代理机构组织重新评审并无任何法律依据,要求恢复其成交供应商资格。区财政局于2019年1月作出处理决定,驳回投诉。A供应商不服,随即向市财政局申请行政复议。2019年2月,市财政局做出行政复议决定,维持了区财政局的决定。A供应商表示不服处理结果,准备在规定的期间内,向人民法院提起诉讼。
问题:
1.本次采购活动是否适用《政府采购法》,并请说明理由
2.根据组织实施主体的不同,政府采购分为哪几种形式本项目除了委托招标代理机构实施采购外,采购人是否可以自行采购
3.招标代理机构组织重新评审是否妥当对于招标或竞争性磋商项目,请列举出可以重新评审的情形。
4.请指出重新评审和复核两者最明显的区别。
5.根据《行政诉讼法》规定,A供应商如果要向人民法院提起诉讼,谁将作为被告
简述理由。
5 解析题 20分
中部某城市新建一泵站工程,发包人采用工程量清单招标确定中标人,并与承包人依据《水利水电标准施工招标文件》签订了施工承包合同,合同工期5个月。
承包费用部分数据如表5—4—1所示。



(1)承包商报价管理费率取10%(以人工费、材料费、机械费之和为基数),利润率取5%(以人工费、材料费、机械费和管理费之和为基数)。
(2)间接费综合费率5%(以分部分项工程项目费、措施项目费、其他项目费之和为基数),增值税率9%。
合同规定:
(1)工程预付款为合同价的10%,工程开工前由发包人一次性付清。
(2)保留金从第一个月开始,在给承包商的月进度付款中按5%的比例扣留(计算额度不包括预付款和价格调整金额),总额达到合同总价的3%为止。
(3)物价调整采用调价公式法。
(4)工程预付款扣回采用公式:

其中:F1=20%,F2=90%。
(5)材料预付款按发票值的90%支付,从付款的下个月开始扣还,平均6个月扣完。
(6)月支付的最低限额为200万元。
工程进展到2018年10月底时的情况是:
(1)到2018年9月底为止,累计完成合同金额3900万元,已扣回工程预付款累计300万元,已扣回保留金累计195万元。
(2)10月完成工程量价款,按工程量清单中单价计,金额为600万元。
(3)10月承包商购材料发票值为30万元。
(4)10月完成工程变更金额为20万元(采用工程量清单中与此工程变更相同项目的单价计算的)。
(5)10月各参加调价的因素,除了人工费的价格指数增长了20%外,其余的都未发生变化,人工费占调价部分的40%,定值权重为0.2。
(6)因设计变更导致施工难度增加,使承包方增加材料消耗6000元,功效降低损失1万元,承包方提出索赔,经审核该索赔成立。
(7)10月完成计日工费5万元。
(8)从开工到本月初未支付任何材料预付款。
问题:
1.工程签约合同价是多少工程预付款和质量保证金额度分别是多少
2.2018年10月监理工程师是否应签发支付证书
3.工程竣工结算的程序是什么